Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Спектр», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Тищенко Антона Валерьевича, действующего на основании Устава, настоящей публичной офертой предлагает любому юридическому лицу и/или индивидуальному предпринимателю (далее – «Покупатель»), совместно именуемые «Стороны», заключить Договор поставки на условиях, указанных в настоящей публичной оферте, размещенной посредством сети «Интернет» по доменному имени и сетевому адресу: https://www.geo-spektr.ru (далее – Договор). Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Покупателем полной или частичной оплаты Товара или совершение действий по приемке Товара.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных Договором.
1.2. Наименование, комплектность, количество, сроки поставки, стоимость и порядок оплаты Товара согласовываются Сторонами и указывается счете, выставляемом Поставщиком Покупателю (далее – «Счет»).
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.
1.4. Поставщик предоставляет Покупателю по его запросу необходимую информацию о Товаре и документацию на него (паспорт и/или сертификат или иные документы, установленные для такого вида Товара) до момента оплаты Счета. В случае оплаты Счета, обязательство Поставщика по предоставлению необходимой информации о Товаре и документации на него считается исполненным, Поставщик вправе, но не обязан предоставлять документацию о Товаре после оплаты Счета.
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Стоимость Товара включает НДС, стоимость тары и/или индивидуальной упаковки, маркировки. Стоимость Товара не включает гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт Товара вне пределов г. Москвы, а также расходы, связанные с отправкой/доставкой запасных частей и деталей, необходимых для гарантийного обслуживания и гарантийного ремонта вне пределов г. Москвы, и расходы, связанные с направлением специалиста сервисного центра Поставщика с целью проведения гарантийного обслуживания или гарантийного ремонта вне пределов г. Москвы.
2.2. Если иное не указано в Счете, оплата Товара производится на условиях 100% (сто процентной) предварительной оплаты.
2.3. Если иное не указано в Счете, оплата Товара производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты Счета путем перечисления денежных средств по реквизитам Поставщика, указанным в Счете.
2.4. Датой исполнения обязательств по оплате Товара считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка, обслуживающий Поставщика; если Покупателя и Поставщика обслуживает один и тот же банк, датой исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления банком денежных средств на счёт Поставщика (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»).
2.5. В случае, если Счетом предусмотрена отсрочка оплаты, но не указаны сроки такой оплаты, то оплата оставшейся суммы стоимости Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Поставщиком уведомления о готовности Товара к отгрузке.
2.6. В случае нарушения сроков оплаты стоимости Товара, предоставленного с отсрочкой оплаты, Покупатель уплачивает Поставщику проценты за пользование денежными средствами (коммерческим кредитом) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, на которую была предоставлена отсрочка оплаты, за каждый день, начиная с даты, следующей за датой передачи Товара.
2.7. Если по условиям Договора поставка Товара полностью и в части осуществляется после получения Поставщиком части оплаты, то в случае просрочки Покупателем внесения всей суммы указанной части оплаты Поставщик вправе увеличить срок поставки Товара на срок просрочки указанной части оплаты, а также вправе изменить стоимость недопоставленного Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов от стоимости, указанной в Счете.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется путем выборки Товара Покупателем, в том числе путем получения Товара указанным Покупателем лицом, со склада, указанного Поставщиком в уведомлении о готовности Товара к отгрузке (далее – «Склад Поставщика»).
3.2. По согласованию между Сторонами поставка Товара может быть произведена путем передачи Товара перевозчику, указанному Покупателем. Любые расходы, связанные с перевозкой Товара, несет Покупатель. В случае, если расходы на перевозку понес Поставщик, Покупатель обязуется оплатить счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета Поставщика и копий документов, подтверждающих несение расходов на перевозку.
3.3. Выборка Товара Покупателем или указанным им лицом или получение Товара перевозчиком, указанным Покупателем, осуществляется в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления о готовности Товара к отгрузке, если больший срок не указан в Счете.
3.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения (утраты) Товара переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю или указанному Покупателем лицу или перевозчику.
3.5. Передача Товара оформляется универсальным передаточным документом (далее – «УПД»). Если в УПД отсутствует дата его подписания лицом, получившим Товар, то датой подписания УПД лицом, получившим Товар, считается дата, указанная при оформлении УПД Поставщиком.
3.6. Подписание УПД подтверждает факт приемки Покупателем Товара по количеству, целостности тары и упаковки, а также получение всех необходимых сопроводительных документов (паспорта, гарантийного талона, технической и эксплуатационной документации, копий соответствующих сертификатов и иных документов, установленных для такого вида Товара).
4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты получения Товара Покупатель обязан сообщить Поставщику информацию о сроках получения Товара, о получающем Товар лице или перевозчике, а также направить Поставщику сканированную копию или фотографию с оригинала доверенности, выданной получающему Товар лицу и содержащей полномочий на получение Товара, а также сканированную копию или фотографию 2 и 3 страницы паспорта лица, получающего Товар. В случае, когда Грузополучателем Товара выступает третье лицо, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты получения Товара Покупатель направляет Поставщику также уведомление (отгрузочную разнарядку) с указанием грузополучателя и его реквизитов (адрес, ИНН, Фамилия, Имя, Отчество и телефон контактного лица). Оригинал доверенности и отгрузочной разнарядки передается Поставщику при получении Товара.
4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после передачи Товара Покупателю или указанному им лицу или перевозчику Поставщик обязан направить Покупателю сканированную копию или фотографию УПД, содержащего подпись и расшифровку подписи лица, получившего Товар. Товар считается полученным уполномоченным лицом Покупателя, если Покупатель не заявил возражений в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения сканированной копии или фотографии УПД, содержащего подпись и расшифровку подписи лица, получившего Товар.
4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после передачи Товара Покупателю или указанному им лицу или перевозчику Поставщик обязан направить Покупателю почтой России или курьерской службой (по выбору Поставщика) в адрес Покупателя оригиналы УПД с подписью руководителя Поставщика и печатью Поставщика в количестве 3 экземпляров.
4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения оригиналов УПД от Поставщика Покупатель обязан направить почтой России или курьерской службой (по выбору Покупателя) в адрес Поставщика оригиналы УПД с подписью руководителя Покупателя и печатью Покупателя (при наличии), а также оригинал доверенности на лицо, получившее Товар.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1. Приемка Товара по количеству осуществляется в момент передачи Товара Покупателю или указанному им лицу или перевозчику.
5.2. Приемка Товара по качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления Товара на склад Покупателя или третьего лица, которому по указанию Покупателя была произведена передача Товара. По истечении указанного в настоящем пункте Договора срока Товар считается надлежащего качества и Покупатель не вправе предъявлять Поставщику какие-либо претензии к качеству Товара, которые можно было выявить в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора.
5.3. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 5.2. Договора, Покупатель выявит недостатки качества Товара, то Покупатель сообщает об этом в течение 1 (одного) рабочего дня Поставщику и составляет Акт в произвольной форме, в котором обязательно указывает:
- адрес, дата и время составления Акта,
- адрес, дата и время обнаружения недостатков качества Товара и другие обстоятельства,
- детальное описание недостатков с указанием выявленных характеристик Товара,
- данные лиц, составивших Акт, в том числе фамилия, имя, отчество, должность (если работник Покупателя), адрес фактического проживания, контактный телефон или адрес электронной почты (не менее 3 (трех) лиц),
- подписи и расшифровка подписи лиц, составивших акт (не менее 3 (трех) лиц).
В случае, если к Акту, указанному в настоящем пункте Договора, (далее – «Акт») имеются документы, подтверждающие недостатки Товара, то обязательно в Акте указываются данные по этим документам.
5.4. Покупатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня после даты составления Акта направить Поставщику сканированную копию или фотографию с оригинала Акта, а также иных документов, подтверждающих недостатки качества Товара.
5.5. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта рассматривает поступивший Акт и дает ответ Покупателю о результатах рассмотрения. При отсутствии в Акте какой-либо информации, указанной в пункте 5.3. Договора, Поставщик вправе не рассматривать поступивший Акт до момента получения Акта, соответствующего требованиям пункта 5.3. Договора.
5.6. В случае выявления недостатков качества Товара, которые невозможно было выявить в течение срока, указанного в пункте 5.2. Договора, Покупатель совершает действия, указанные в пунктах 5.3. и 5.4. Договора, а Поставщик – в пункте 5.5. Договора. Указанные действия совершаются с соблюдением сроков, предусмотренных п. 5.3.-5.5. Договора.
5.7. В случае признания Поставщиком недостатков качества Товара, Поставщик вместе с ответом по результатам рассмотрения Акта предлагает варианты урегулирования ситуации, на которые Покупатель обязан дать ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ответа Поставщика о результатах рассмотрения Акта с предложенными вариантами.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантия на Товар составляет 12 месяцев с даты передачи Товара Покупателю (указанному Покупателем лицу или перевозчику) или наработки Товаром 1000 (одной тысячи) моточасов (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). В случае, если условия гарантия завода-изготовителя Товара отличаются от условий гарантии, указанных в настоящем пункте Договора, то действуют условия гарантии завода-изготовителя.
6.2. Покупатель вправе предъявить в течение действия гарантии требования только в отношении Товара, недостатки качества которого невозможно было выявить в течение срока, указанного в пункте 5.2. Договора.
6.3. Гарантийное обслуживание производится только Товара, на который действует гарантия. Гарантийное обслуживание осуществляется только в сертифицированных сервисных центрах Поставщика, актуальную информацию о которых Поставщик предоставляет Покупателю по его запросу. Гарантийное обслуживание не включает в себя обычное техническое обслуживание (настройка двигателя, замена фильтров, смазка и т.д.).
6.4. Гарантия на Товар действительна при условии гарантийного обслуживания в сертифицированных сервисных центрах Поставщика и использования Покупателем только оригинальных запасных частей и расходных материалов (или их аналогов, согласованных с Поставщиком), а также выполнения необходимого объема технического обслуживания, указанного в документации на Товар.
6.5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и детали, а также дополнительные аксессуары, имеющие свои условия гарантии или ограничения по сроку их эксплуатации.
6.6. Гарантия не распространяется на Товар или его комплектующие, имеющие недостатки (повреждения, дефекты, неисправности, сбои), полученные вследствие:
- нарушения правил и инструкций по монтажу Товара;
- несогласованного с Поставщиком ремонта, настройки, переделки Товара Покупателем и/или третьими лицами;
- нарушения и/или несоблюдения условий хранения Товара;
- использования Товара не по назначению и/или с нарушением технических инструкций, правил и условий эксплуатации;
- механического повреждения Товара или иного воздействия Покупателем и/или третьими лицами;
- иных обстоятельств, возникших не по вине Поставщика.
6.7. Во всех случаях, не являющихся гарантийными, Стороны отдельно согласовывают стоимость и сроки требуемых ремонтных работ, а также стоимость необходимых запасных частей и иные расходы, которые подлежат возмещению Покупателем Поставщику.
6.8. При необходимости замены запасных частей и деталей для устранения недостатка в Товаре, не признанного гарантийным случаем, расходы по транспортировке неисправных, новых или отремонтированных запасных частей и деталей (с места установки Товара и до места их ремонта и/или замены, а также обратно) несет Покупатель.
6.9. В случае если Товар находится вне пределов г. Москвы и требуется проведение гарантийного обслуживания и/или гарантийного ремонта, все расходы Поставщика, связанные с направлением специалиста сервисного центра с целью проведения гарантийного обслуживания и/или гарантийного ремонта Товара (в том числе, но не ограничиваясь транспортные, командировочные, суточные, проживание в гостинице категории не ниже «три звезды»), возмещаются Покупателем Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.
7.2. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) Сторона, нарушившая Договор, возмещает по требованию другой Стороны причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней).
7.3. В случае просрочки Поставщиком обязательств по поставке Товара, Покупатель вправе потребовать с Поставщика выплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости недопоставленного в срок Товара. Покупатель не вправе требовать с Поставщика выплаты пени за просрочку поставки за период просрочки внесения части оплаты в случае, когда по условиям Договора поставка Товара полностью и в части осуществляется после получения Поставщиком всей суммы или части оплаты от Покупателя.
7.4. В случае просрочки Покупателем обязательств по оплате Товара, Поставщик вправе потребовать с Покупателя выплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от неоплаченной в срок суммы.
7.5. В случае нарушения срока получения Товара Покупателем, предусмотренного пунктом 3.3. Договора, Поставщик вправе потребовать с Покупателя выплаты штрафа в размере 200 (двести) рублей за каждый день просрочки.
7.6. В случае, если Покупатель после получения уведомления о готовности Товара к отгрузке отказывается получать Товар или уклоняется от получения Товара более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, направив Покупателю уведомление. В этом случае Поставщик вправе потребовать с Покупателя выплаты штрафа в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости непринятого Товара.
7.7. В случае нарушения иных сроков, предусмотренных Договором, нарушившая Сторона по требованию другой Стороны обязана выплатить последней штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.
7.8. В случае наступления гарантийного случая, Покупатель не вправе требовать от Поставщика возмещения убытков (реальный ущерб или упущенная выгода), прямо или косвенно связанных с наступлением гарантийного случая.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Cтороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, в частности стихийные бедствия: землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п., а также температура, сила ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; чрезвычайные события социального, экономического или политического характера (война, военное положение, массовые беспорядки, забастовки и т.п.); обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной или иной подобной инфекции и связанные с принятием органами государственной власти и местного самоуправления мер по ограничению ее распространения (запрет на передвижение транспортных средств и/или ограничение передвижения физических лиц и/или приостановление деятельности организаций и/или введение режима самоизоляции граждан); обстоятельства, связанные с принятием органами государственной власти нормативных актов о введении среднего уровня реагирования и уровня повышенной готовности на территориях, которые задействованы при исполнении обязательств по Договору; обстоятельства, связанные с принятием органами государственной власти нормативных актов о проведении мобилизационных мероприятий, которые напрямую затронули персонал или имущество Сторон; принятие органами власти иностранного государства, в юрисдикции которого находится компания, являющаяся производителем поставляемого по Договору Товара, или иностранного государства, через которое осуществляется перемещение Товара, нормативных актов, существенно затрудняющих или делающих невозможным продажу российским компаниям Товара или его перемещение, а также таможенное оформление.
8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.2. Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана известить другую Сторону об этом в течение 3 (трех) рабочих дней и несет риск убытков, ставших следствием неизвещения или несвоевременного извещения другой Стороны. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Каждая Сторона обязана обеспечить конфиденциальность всей информации, полученной от другой Стороны в рамках Договора, и принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.
9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации в течение 2 (двух) лет после прекращения действия договора может осуществляться только с письменного согласия Стороны, которая её предоставила.
9.3. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные разглашением конфиденциальной информации.
9.4. Не считается разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-либо сведений или документов представителям государственных органов, запрашиваемых в установленном законом порядке, при исполнении своих служебных обязанностей. Сторона, представившая такие сведения или документы, обязана немедленно известить об этом другую Сторону с указанием объема предоставленных сведений.
10. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
10.1. Сообщения, переданные по электронным каналам связи с использованием указанных в Договоре адресов электронной почты и/или номеров телефонов, в том числе посредством sms и интернет мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и другие), а также иных электронных сервисов, (далее – «Электронные сообщения») имеют юридическую силу для Сторон и являются доказательствами в случае спора между Сторонами. Электронные сообщения включают в себя любые содержащие информацию файлы (аудио, видео, изображения, текст), в том числе сканированные копии документов. Электронное сообщение считается полученным Стороной, в адрес которой оно было направлено, в момент получения ответа на них Стороной, которая направила это Электронное сообщение, или в момент, указанный в сообщении почтового сервиса о доставке Электронного сообщения Стороне, в адрес которой оно было направлено (в зависимости от того, что наступило ранее).
10.2. Любой адрес электронной почты и/или номер телефона, который был использован при переписке с адресами электронной почты и/или номерами телефонов одной из Сторон, указанных в Договоре, считаются принадлежащими другой Стороне, если из содержания переписки следует, что она прямо или косвенно имеет отношение к Договору.
10.3. В случае, если Стороны посредством Электронных сообщений обменялись сканированными копиями Договора, содержащими подписи уполномоченных лиц Сторон и печатей Сторон (при наличии), то Договор считается заключенным с даты, указанной в сканированной копии Договора. Также посредством Электронных сообщений Стороны могут обмениваться любыми документами, связанными с исполнением, изменением и прекращением Договора (дополнительные соглашения, счета, уведомления, акты, претензии и др.).
10.4. По запросу одной из Сторон другая Сторона обязана за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса направить Стороне, направившей запрос, почтой России или курьерской службой оригинал документа, ранее полученного посредством Электронного сообщения.
10.5. Стороны согласны на обмен счетами и УПД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота КОНТУР ДИАДОК или ТАКСКОМ с соблюдением всех требований действующих нормативно-правовых актов, регулирующих электронный документооборот. Стороны подтверждают, что технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные документы.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
11.2. До обращения в суд Стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. Срок для ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря года, в котором он заключен, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
12.2. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении его прекратить, то Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год. Количество таких пролонгаций не ограничено.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Факсимиле подписи уполномоченных лиц Сторон имеет юридическую силу.
13.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменениях своих реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в Договоре реквизитам, считаются полученными.
14. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
ООО «Гео-Спектр»
Юридический адрес: 117105, г. Москва, проезд Нагатинский 1-й, д. 2, строение 35 БН
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. 1-й Нагатинский пр-д, д.2, стр.36
ОГРН 1097746849023
ИНН 7706730435
КПП 772401001
р/с 40702810538000156423
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. + 7 (495) 668-07-67
Эл. почта: zakaz@geo-spektr.ru
|
